Договор по установке натяжных потолков образец. Образец договора на поставку и установку натяжных потолков. Обстоятельства непреодолимой силы

Срок службы натяжного потолка зависит не только от качества используемых материалов, но и от соблюдения технологии установки. Причем качество натяжного покрытия можно проверить еще до его установки, попросив сертификат соответствия, а вот проконтролировать соблюдение технологии монтажа может не каждый человек. Договор на установку натяжных потолков обезопасит вас в случае некорректного монтажа и использования неподходящих профилей или крепежных элементов. Этот документ является гарантией компании-установщика на проводимые работы. При возникновении различных дефектов покрытия по вине установщиков вы вправе требовать бесплатный ремонт или замену потолка.

Назначение договора на монтаж натяжных покрытий

Для начала разберемся, зачем нужен договор на монтаж потолка. Этот документ составляется при заказе установки пленочного или тканевого натяжного покрытия. Он является гарантией, что обе стороны будут выполнять свои обязательства. Договор не только дает определенные гарантии заказчику на правильность выполнения всех работ, но и оговаривает ответственности сторон. В этом документе перечисляются сроки выполнения всех работ.

Также там указывается стоимость используемых материалов (полотна, багетов и крепежных приспособлений), а также расценки на монтажные работы. Поскольку даются цены, которые действительны на момент подписания документа, вы будете застрахованы от подорожания материалов или работ в случае изменения курса валют. В качестве предмета договора выступают услуги, предоставляемые компанией-установщиком.

В документе должна быть указана следующая информация:

объемы проводимых работ;
сроки изготовления полотна и его монтажа;
стоимость используемых материалов и услуг;
последовательность выполнения заказа;
права и обязанности обеих сторон;
форс-мажорные обстоятельства;
гарантии установщика.

Чтобы цены на услуги и материалы не менялись в процессе выполнения заказа, все расценки указываются в стабильной валюте (долларах или евро). После подписания бумаг фирма-установщик изготавливает полотно (раскраивает, сваривает и приваривает гарпун). После этого готовое полотнище доставляют на место установки и выполняют его монтаж.

В случае нарушения сроков выполнения работ, а также других условий договора, исполнитель компенсирует заказчику издержки согласно законодательным нормам, указанным в документе. Доставка и монтаж натяжного потолочного покрытия должны выполняться в оговоренные сроки. После этого исполнитель выдает гарантии на качество выполненных работ, а также используемые материалы.

Важно! Договор на установку натяжного покрытия нужен для определения сроков, объемов и стоимости выполнения всех работ. Помимо этого, бумаги важны, потому что в них оговариваются условия сотрудничества и перечисляются гарантии.

Правила составления документа

Как правило, в договоре на поставку и установку натяжных потолков помимо обязательных пунктов, которые должны присутствовать в этом документе, могут быть оговорены ситуации по индивидуальному пожеланию любой из сторон. К обязательным пунктам относятся расценки, сроки выполнения работ, обязанности и ответственности сторон. Поскольку цены на все материалы и каждый вид работ приводятся отдельно, в конце должна указываться итоговая сумма с учетом всех расходов. Учтите, что калькуляция всех расходов проводится до момента подписания бумаг, а итоговая сумма оглашается заказчику заблаговременно.

Если предусмотрена предоплата, то обязательно указывается ее наличие в бумагах с оглашением суммы. Когда есть вероятность досрочного выполнения работ, то такая ситуация должна быть описана в документе с указанием сроков досрочной сдачи. Бывают ситуации, что повреждение натяжного полотна происходит по вине владельцев помещения, где производится монтаж, а не установщиков. Для таких случаев должна отдельно оговариваться дополнительная плата за испорченный материал.

В любом договоре перечисляют форс-мажорные ситуации, когда одна из сторон освобождается от выполнения оговоренных обязательств. Обычно такими ситуациями считаются техногенные катастрофы, введение военного положения, принятие новых законов, которые имеют отношение к предмету договора, или природные катаклизмы.

Самыми важными пунктами этих бумаг являются права и обязанности сторон. Так, заказчик обязан:

В полном объеме оплатить материалы и стоимость монтажных работ либо внести предоплату в оговоренном количестве в указанные сроки.
Подготовить помещение, создав подходящие условия для монтажа натяжного потолка.
После установки покрытия он должен подписать акт приемки. Однако если качество проведенных работ заказчика не устраивает, то он вправе не пописывать акт. Нужно только в письменном виде указать причину отказа.

На исполнителя возлагаются следующие обязанности:

провести монтажные работы в оговоренные сроки (при этом нужно учесть все пожелания заказчика);
подготовить и приобрести все необходимые материалы и оборудование для проведения монтажных работ;
при появлении любых дефектов покрытия в гарантийный период исполнитель обязуется ликвидировать их бесплатно (это правило не касается порчи потолка или крепежей, которая произошла не по вине установщика).

На заметку! Поскольку именно подрядчик отвечает за выполнение всех пунктов соглашения, от его опыта и квалификации зависит надежность и красота потолочного покрытия, а также соблюдение сроков выполнения работ.

Образец договора

Чтобы проконтролировать правильность составления этого документа при обращении в фирму по монтажу тканевых и пленочных покрытий, вы можете заранее изучить образец договора на натяжные потолки.

В нем обязательно должны быть следующие пункты:

Предмет документа с указанием всех расценок на материалы и работы. Обязательно приводятся все расчеты итоговой суммы.
Обязанности и ответственности обеих сторон.
Перечисляются другие условия сотрудничества.
Оговариваются форс-мажорные обстоятельства.
Приводятся технические характеристики.
В конце должны быть даны реквизиты каждой стороны.

В этом документе могут быть описаны правила эксплуатации тканевого или пленочного покрытия, которых должен придерживаться заказчик после установки материала. Здесь должны перечисляться ситуации, которые могут привести к повреждению потолка, его деформации, провисанию, сокращению срока службы или уменьшению внешней привлекательности.

При желании одной из сторон в документ могут быть внесены дополнительные пункты. Их наличие зависит от условий сотрудничества и других ситуаций. Количество пунктов в договоре или их последовательность могут быть изменены. Если у вас есть определенные требования к качеству используемых материалов или особенностям проведения работ, то лучше их заранее озвучить на бумаге.

Гарантийные сроки

Гарантийные обязательства установщика действительны только в том случае, если владелец не вмешивался в конструкции потолка (не менял багеты, не устанавливал или демонтировал светильники и т.п.). Кроме самовольного вмешательства запрещено привлекать третьих лиц для выполнения всех этих действий. Если нужно установить дополнительный осветительный прибор, отремонтировать потолок или иным образом вмешаться в потолочные конструкции в гарантийный период, то нужно обращаться только в фирму, которая ранее установила пленку или ткань.

Внимание! Гарантия фирмы-установщика на само полотно и его технические и эстетические характеристики действует 10-12 лет. Что касается всех крепежных приспособлений, то на них дается гарантия на 3 года.

Сроки гарантийных обязательств начинают отсчитываться со дня установки полотнища и действительны только при соблюдении правил эксплуатации покрытия. К крепежным приспособлениям можно отнести стеновые багеты и саморезы с дюбелями, которыми они крепятся.

На что обратить внимание?

Обязательно внимательно перечитывайте весь договор перед его подписанием. Если возникли вопросы или есть спорные моменты, не стесняйтесь этого оговаривать. Чтобы в будущем не возникли проблемы и не появились дополнительные расходы, обращайте внимание на малейшие мелочи. Посмотрите образец этого документа заранее, чтобы знать, какие в нем должны быть пункты.

Если есть вопросы, можете дополнительно проконсультироваться с юристом, который составит документ с соблюдением всех законодательных нюансов. Более того, квалифицированный юрист подскажет, на какие спорные моменты нужно обратить внимание, и как их избежать. При желании вы можете внести в бумаги свои поправки.

В документе обязательно оговариваются условия, при которых выполняется приемка работы, а также ваши действия при несоблюдении договоренностей исполнителем. Именно поэтому так важно контролировать качество всех используемых материалов и следить за установкой потолка. Некоторые недочеты в работе и дефекты выявить после монтажа покрытия не получится. А тем более сложно будет доказать вину установщиков.

Совет! Следите, чтобы использовались только те материалы, которые были оговорены в документе. Недобросовестные установщики могут заменять качественные материалы более дешевой разновидностью.

В договоре есть пункт с техническими условиями, в котором сказано, что после выполнения замеров и до момента установки в квартире не должна выполняться перепланировка. Иначе габариты и конфигурация комнаты могут измениться. Это приведет к тому, что раскроенное покрытие либо будет провисать, либо вообще не сможет натянуться из-за большей ширины комнаты. В этом случае заказчик будет оплачивать покупку нового полотнища либо работы по устранению провисания.

Итак, вы решились на установку натяжного потолка. Что ж, сделан отличный выбор по варианту облицовки потолочной поверхности. Осталось найти квалифицированного специалиста и заключить договор на установку натяжных потолков.

В этой статье мы разберем имеющиеся нюансы в оформлении документов, и поможем вам избежать многих подводных камней и возможных конфликтных ситуаций. Потратив немного времени на изучение рынка и юридических бумаг, можно защитить себя от обмана и мошенничества.

Выбор компании-установщика

К этому моменту следует отнестись со всей ответственностью, так как от опыта и аккуратности мастеров во многом зависит внешний вид и долговечность установленного покрытия. Если качество приобретаемой пленки или ткани можно оценить по предоставленным образцам и сертификатам на продукцию, то при выполнении работ по их установке гарантией станет заключение контракта.

Не нужно сразу поддаваться увиденной где-то рекламе и суперльготным расценкам. Проведенный предварительно маркетинговый анализ средней стоимости работ, должен помочь сориентироваться в ценах на этом рынке.

Не лишней будет консультация со знакомыми и родными, имевшими опыт установки у себя натяжных потолков. Они смогут дать объективную оценку качества установки и квалификации сотрудников компании, осуществляющей монтаж покрытий.
Имеющаяся в наше время возможность быстрого поиска нужной информации поможет дистанционно изучить предложения компаний, а также ознакомиться с отзывами потребителей.

Важно! К отзывам не всегда можно относиться с полным доверием, так как они могут быть размещены самими сотрудниками, а также в последнее время получила распространение покупка положительных откликов.

Остановившись на нескольких подходящих, как вам кажется, подрядчиках, следует посетить их офис. Сам внешний вид офисного помещения, оборудование, количество сотрудников, наличие городских телефонов также имеют значение при формировании мнения о фирме.
Пообщавшись с менеджерами, можно выяснить стаж компании по данному направлению, изучить имеющиеся сертификаты, посмотреть примеры работ.

Преимуществом станет наличие у компании сертификата соответствия менеджмента качества ISO

Плюсом для имиджа установщика станет готовность предоставить контакты заказчиков, имевших опыт работы с ним. Совсем нелишними будут общение с клиентами подрядчика, их отзывы и рекомендации.
Важным моментом в определении целесообразности сотрудничества станет приезд специалиста на осмотр и замер помещения. Замерщик должен четко рассчитать стоимость работ с учетом всех дополнительных расходов.
Сам процесс снятия размеров также показателен. Использование, например, лазерного дальномера, является еще одним небольшим плюсом в копилку мастера.

Обычно замерщик привозит с собой и бланк договора на натяжные потолки.

После того, как составлено мнение о подрядчике и принято решение о сотрудничестве, самое время переходить к заключению договора.

На заметку: Как правило, поставщики предоставляют «болванку» контракта, так сказать, типовой договор на натяжные потолки, и отказываются вносить туда какие-либо коррективы. Не следует подписывать документ, не ознакомившись с ним внимательно, или не внеся имеющиеся ремарки. Нежелание учитывать мнение клиента может стать препятствием к дальнейшим взаимоотношениям.

Заключение договора на установку

Рассмотрим подробно, на какие пункты контракта следует обратить внимание в первую очередь, когда заключается договор на установку натяжного потолка.

Стороны, подписывающие контракт

Договор может быть заключен в двустороннем порядке или с привлечением субподрядчика. В последнем случае, следует проверить и его состоятельность в качестве надежного партнера.

Стоимость работ, порядок взаиморасчетов

В этом пункте обычно фигурирует общая сумма договора, калькуляция стоимости работ и материалов оформляется Дополнительным соглашением:

Важно проверить совпадение озвученной при составлении сметы цифры с отраженной в контракте.
Сумма вносимой предоплаты также должна соответствовать предварительным договоренностям.
Окончательный расчет обычно производится в момент подписания Акта приемки выполненных работ. Форма оплаты (наличная или безналичная) также оговариваются в контракте.

Права и обязанности сторон

Следует заметить, что, помимо прав, договор для натяжных потолков обычно предусматривает и обязанности Заказчика, и нарушение условий контракта может повлечь неприятные последствия.

Заказчик может осуществлять контроль над ходом производимых работ, и не подписывать Акт приемки, если его не устраивает качество установки.

Важно! Заказчик вправе самостоятельно приобрести материалы и комплектующие, необходимые для установки покрытия. В этом случае, за качество реализованной продукции отвечает поставщик.

Обязанности Заказчика:

В оговоренные договором сроки обеспечить доступ подрядчику к месту установки потолка, подготовить для этого помещение.
После подписания Акта, произвести в соответствии с условиями контракта полную оплату предоставленных услуг.
При отказе произвести оплату Исполнитель вправе осуществить демонтаж полотна, и выполнить повторную установку в удобное для него время и за счет Заказчика.
Как правило, от Заказчика требуют предоставить схему расположения электрической проводки. Мало кто из нас это может сделать, так как потребуется наличие специального прибора.

Обратите внимание! Лучше договориться с Исполнителем о проведении работ по обследованию помещения и выявлению скрытой разводки его силами, что и зафиксировать документально, то есть вписать этот пункт в договор для потолков натяжных.

Это поможет избежать проблем, в том числе и материальных, в случае получения травм работником, устанавливающим покрытие.

Обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан выполнить оговоренные контрактом работы в полном объеме и в установленные сроки.
В случае повреждения материала по вине Заказчика, дополнительные расходы ложатся на его плечи. При порче имущества по вине Исполнителя, возмещать вред должен он.
Ликвидировать возникшие в период действия гарантии дефекты натяжного покрытия своими силами. Однако, если будет доказано, что дефекты возникли вследствие неправильной эксплуатации со стороны Заказчика, ремонт придется проводить за его счет.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты могут быть предусмотрены штрафные санкции.

Техническое задание

В этом документе, оформляемом обычно в виде Дополнительного соглашения, обязательно должен фигурировать обмерный план, по которому и изготавливается покрытие. Ошибки в его составлении могут привести к лишним проблемам и тратам, зачастую, и на дополнительный материал.

Помимо обмерного плана потолка, техническое задание должно включать весь перечень предстоящих работ (в том числе монтаж электропроводки, установку светильников, вывоз мусора) и используемых материалов. Оно может быть оформлено в виде сметы, являющейся неотъемлемой частью контракта.

Именно по этому документу и будут впоследствии приниматься выполненные работы. После осуществления замеров, Заказчику запрещается вносить изменения в размеры и геометрию помещений, в которых предусматривается проведение работ по облицовке потолка.

Акт выполненных работ

Хочется посоветовать контролировать процесс установки натяжных потолков постоянно, так как только в этом случае можно своевременно заметить факты нарушения технологии проведения работ, и использование, например, дешевых комплектующих взамен утвержденных качественных. На готовой облицовке подмены можно не заметить.

Если качество выполненных работ Заказчика устраивает, он обязан подписать Акт.

Форс-мажор

В договоре обычно прописываются чрезвычайные обстоятельства: природные катаклизмы, войны, законодательные акты, мешающие сторонам полностью или частично выполнить свои обязательства.

Также читайте другие части статьи:

Инструкция по эксплуатации

Договор на потолки обязательно должен включать пункт, в котором оговариваются правила эксплуатации натяжных покрытий. Данные рекомендации также могут быть оформлены в виде Приложения к контракту.

В частности, в нем указывается, что во время действия гарантийного срока запрещается осуществлять ремонт потолка без уведомления и участия исполнителя.

Как можно было убедиться из вышесказанного, даже такой, казалось бы, простой документ, как договор на установку натяжного потолка, таит в себе определенные подводные камни. Для защиты своих прав и денежных средств, рекомендуем со всей ответственностью отнестись к его подписанию.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __ __

на установку натяжных потолков

г. Арзамас "____"_____________ 2012г.

И. П именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице И. П, действующего на основании свидетельства, с одной стороны и _____________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется осуществить доставку и монтаж натяжных потолков, именуемых в дальнейшем «Работа», на объекте Заказчика, расположенного по адресу _______общая площадь кв. м._______

1.2 Стоимость работ и материалов рассчитывается по каждому помещению и указывается в заказе

1.3. Работа оплачивается в следующем порядке:

предоплата _______% остальная часть сразу после подписания акта сдачи-приемки.

1.4 Срок исполнения договора (окончания работ) 14 К. Д

1.5 Работа считается принятой Заказчиком после подписания сторонами акта сдачи-приемки.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

В срок и качественно осуществить указанные в заказ – наряде «Работы», предоставить все необходимые сертификаты.

Своевременно предупредить заказчика о превышении указанной в договоре стоимости работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;

Согласовать с заказчиком все изменения, которые могут произойти при выполнении Работы, в том числе изменения по срокам.

2.2. Заказчик обязуется:

Передать Подрядчику помещение, в котором будут производиться Работы в подготовленном состоянии в соответствии с техническими требованиями (Приложение)

На время проведения Работы – не производить в данном помещении других строительно-монтажных и отделочных работ

На период проведения работ Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ работников к объекту в течении всего рабочего дня

В случае переноса сроков исполнении Работ по вине Заказчика (неготовность помещения к проведению работ), он уведомляет Подрядчика не позднее, чем за 24 часа до начала работ. Подрядчик самостоятельно назначает новый срок выполнения работ , но не более 14 дней с момента подтверждения о готовности объекта к проведению работ

Оплатить транспортные расходы 4 рубля с километра до объекта и обратно (Если объект находиться за пределами г. Арзамас)

Принять результат работы и подписать акт сдачи-приемки. В ином случае, предоставить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. После этого сторонами составляется и подписывается акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. В случае уклонения Заказчика от приемки работ и непредставления мотивированного отказа, работы по настоящему договору считаются выполненными, и основанием для платежа является односторонний акт, подписанный Подрядчиком. При этом претензии по качеству и объему работ не принимаются.

Произвести оплату стоимости материалов и работ, согласно заказ - наряду (Приложение).

3. Ответственность сторон

3.1. В случае нарушения установленных сроков выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы договора.

3.2. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы

заказчик вправе по своему усмотрению:

Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата

уплаченной денежной суммы;

Потребовать соразмерного уменьшения цены;

3.3. Если процессе проведения Работ выясняется нецелесообразность или техническая невозможность ее проведения, Подрядчик останавливает работы, поставив в известность Заказчика в 1-дневный срок. В этом случае стороны встречаются и рассматривают вопрос о целесообразности продолжения работ. Расчеты в этом случае проводятся исходя из фактически произведенных Подрядчиком работ.

3.4. В случае нарушения установленных сроков оплаты работ заказчик уплачивает подрядчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки.

3.6 Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков , если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

3.7 Подрядчик не производит устранение недостатков при неправильной эксплуатации и обслуживании Заказчиком результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа или по вине Заказчика, при внесение Заказчиком собственных конструкционных изменений и переработок.

4. Форс-мажор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5. Гарантии

5.1. После подписания акта сдачи-приемки и проведения окончательных расчетов Подрядчик предоставляет гарантию на материалы - 10 лет, на проведенные работы, согласно заказ – наряду – 3 года, при условии выполнения Заказчиком требований п.3.7. настоящего договора

5.2. В случае обнаружения Покупателем, при приемке Изделия и Товара, Подрядчика, несоответствия получаемого Изделия или Товара условиям настоящего Договора. Изделие отправляется Поставщику на экспертизу с оригиналом Акта первичного осмотра

6. Разрешение споров

6.1. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном

действующим законодательством.

+ См. сл страницу à

Подрядчик:

Банк, г. Н. Новгород,

Арзамас:Проспект Ленина д.204

«ВАШ СТИЛЬ» натяжные потолки

Заказчик :

Ф. И.О.____________________________________

__________________________________________

Сумма договора _________

Получено предоплаты_________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Технические требования

Заказчик предупрежден о необходимости обязательного сохранения неизменного периметра помещений после проведения замеров, составления чертежей и заказ – наряда. Заказчик предупрежден, что между стеной и багетом может образовываться щель, вызванная неизбежными техническими причинами Заказчик предупрежден, что настоящие работы относятся к категории строительно-ремонтных. Заказчик предупрежден о технических требованиях к осветительным приборам, а именно:

· Мощность встроенных светильников ламп накаливания не должна превышать 60W

· Мощность галогенных встроенных светильников не должна превышать 35W/12V/220V

· Корпуса светильников в процессе эксплуатации не должны нагреваться свыше 650 оС

· При установки светильников силами Заказчика гарантия на потолок не распространяется.

5. Заказчик обязан передать Подрядчику помещение, в котором будут производиться работы, в подготовленном виде, а именно:

· К местам установки светильников должны быть подведены кабельные линии, обеспечивающие гарантированное включение и отключение напряжение

· В помещении примыкание потолочных плит к стенам и вентиляционным коробкам должно быть герметичным, чтобы исключить эффект всасывания воздуха

· Стены в местах крепления потолков должны быть прочными, неповрежденными, прямолинейными, если стены не прямолинейные, то швы могут быть тоже непрямолинейные, так же повлечет появление просветов меду стеной и багетом. Гипсокартон, керамическая плитка и другие, конструкционные и отделочные материалы должны быть надежно закреплены. Гипсокартон и другие листовые материалы должны быть армированы деревянным брусом или металлическим профилем.

· На установленных потолках допускается отклонение сварных швов полотна от прямой линии на 2-15 см в помещениях со сложной конфигурацией потолка, (свыше пяти углов) криволинейными участками стен или с непрямолинейными стенами.

· При установке на кафель не допустимо наличие пустот между плиткой и стеной. При наличии пустот между стеной и плиткой Подрядчик снимает ответственность за повреждение кафеля.

· Конструкции для крепления усложненных потолков изготавливаются Заказчиком по чертежам и согласовываются с Подрядчиком

· Заказчик предоставляет исполнителю схемы коммуникаций, проложенных в стенах (электропроводка , трубы отопления, водоснабжения и систем кондиционирования). При отсутствии схемы Подрядчик не несет ответственности за повреждение коммуникаций.

· При монтаже потолков в помещении более 3,5 метров по периметру должны быть установлены временные строительные сооружения (леса). При монтаже в бассейнах и ванных комнатах – площади бассейнов и ванн должны быть застелены сплошным настилом из досок и щитов. В случае при монтаже в помещениях с мебелью Заказчик обеспечивает прямой доступ к стенам по всему периметру помещения, и свободное расстояние от стен должно быть не менее 1 метра.

6. В случае выяснения в процессе работ факторов (например, ненадежность или, наоборот, особая прочность стен, наличие большого количества арматуры в стенах и прочее), влияющих на сроки монтажа и усложняющие монтаж Подрядчик вправе пересмотреть сроки исполнения заказа и оплаты дополнительных работ.

С техническими требованиями ознакомлен(а), все пункты мною прочитаны и мне понятны __________/______________________

Правила эксплуатации натяжных потолков

1. Не касаться потолка режущими и колющими предметами

2. Не ремонтировать потолок своими силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы установщика.

4. В случае протечки воды с верхних этажей, не пытайтесь сами её удалить. Свяжитесь с фирмой установщиком.

5. При необходимости протирать потолок мягкой тканью. Запрещается использовать хлорсодежащие, абразивные, и другие «агрессивные» чистящие средства . Не использовать какие либо растворители (ацетон , керосин и пр.)

6. При замене ламп во встроенных светильниках помните, что мощность не должна превышать 35 Вт. Расстояние от лампочки, установленной в люстре до потолка не должно быть менее 40 см. при световом потоке направленном непосредственно вверх (на потолок).

7. Температура в помещении должна быть от MIN8 до MAX30

8. При возникновении, каких либо дополнительных вопросов обращайтесь в фирму установщик по телефону +

С правилами эксплуатации заказчик ознакомлен __________/______________________

ДОГОВОР №______

г Тольятти _______________________20. г.

Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель обязан:

Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.

Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).

Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.

Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.

Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.

Заказчик обязан:

2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.

2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.

2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.

2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.

2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.

2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.

Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.

Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.

4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.

4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.

5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.

5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.

5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.

Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.

Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.

Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.

В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.

Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.

Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.

7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
ИП Духанин Владимир Николаевич	ФИО
	АДРЕС


ИНН:632301528442	Паспорт
ОГРН:314632416000024
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753	ТЕЛЕФОН

ПОДПИСИ СТОРОН

__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)

Любая работа по установке натяжных потолков производится после подписания: договор натяжные потолки. В данном договоре прописываются требования, права и расчет. Предметом служит оказываемые услуги компанией по установке натяжных потолков из материалов клиента. В договоре прописываются сроки на выполнение работы, также как и обязанности обеих сторон. Существует графа по форс-мажорным обстоятельствам связанные с невозможностью осуществить монтаж, так как наступили непредвиденные обстоятельства.

Договор на монтаж натяжных потолков предусматривает осуществление монтажа натяжных потолков в помещении клиента. В договоре четко прописаны объем работ, стоимость и порядок, права и ответственность, а также гарантии. Все расчеты производятся только в национальной валюте. Заказчик согласно договора привозит натяжное полотно и в отведенный срок делает монтаж. Если исполнитель нарушает условия договора, то он оплачивает издержки предусмотренные законодательством пеню за каждый не выполненный день. Компания, согласно договора дает гарантию на выполненную работу.

Договор на натяжные потолки образец

Договор на установку натяжных потолков прописываются пункты: предмет, оплата, ответственность, гарантии, расчет. Исполняющая сторона в лице компании обязывается установить натяжной потолок на объекте клиента, в четкий срок. Если исполнитель не успевает, то идет пеня. В договоре прописывается тип оплаты: первоначальный процент и после выполнения работы, оставшаяся оплата или же полная безналичная оплата. В договоре также описано, что заказчик обязан в первую очередь подготовить помещение для установки натяжного потолка.

Образец договора можно скачать:

Внимание! Читайте договора на предмет всех нужных пунктов перед подписанием, согласовывая все необходимое.

Важно! Подписывать договор нужно в компании, чтобы убедится в подлинности адреса, нужных сертификатов. С развитием спроса на натяжные потолки появилось много мошенников. Требуйте ко всем договорам по натяжным потолкам подробную смету со всеми расчетами, техническими требованиями. Если нужно, заключайте дополнительное соглашение к основному договору.

Договор подряда натяжные потолки прописываются требования, предмет, оплата, обязанности, гарантии, ответственность и прочие дополнительные условия. В договоре четко прописаны сроки по установке натяжных потолков, ответственности стороны, частичной или полной оплате, а также правила по эксплуатации натяжных потолков.

Договор поставки натяжных потолков прописываются предмет поставки, качество и требования, стоимость и порядок поставки всех материалов, прием и гарантия, а также ответственность сторон и прочие условия. Согласно договора, компания продает качественное натяжное полотно, имеющие соответствующий сертификат качества, срок поставки. В договоре прописывается, как будет осуществлена оплата за полученный материал: при приемке вся оплата или частями. Что исполнитель, что заказчик за нарушение договора и оплаты, несут ответственность перед законом.

Типовой договор на натяжные потолки прописываются обязанности, условия, оплата, срок, гарантии и ответственность сторон. Согласно типового договора, компания обязана установить натяжной потолок в помещении клиента согласно срока и полученной оплаты.

Договор с монтажником натяжных потолков прописываются сроки монтажа, условия, стоимость работ, ответственность.

Договор дилерский натяжные потолки прописываются условия по поставке натяжного потолка, цены, сроки, стоимость, ответственность и гарантии.

Договора купли/продажи натяжных потолков исполнитель обязывается по заказу заказчика создать натяжной потолок и установить. В договоре прописываются сроки, цена, обязанности, порядок и гарантии.